让写作更高效,酷猫写作欢迎您!
当前位置:首页 > 合同大全 > 工程施工 > 建设工程合同

建设工程承包施工合同(2份合同范本)

发布时间:2022-11-16 16:40:02 查看人数:43

【导语】建设工程承包施工合同怎么写?我们为您准备了2篇优秀的建设工程合同合同范本、样本和模板,告诉您书写建设工程承包施工合同在排版和内容上有哪些注意事项,希望对您有所帮助。

建设工程承包施工合同

【第1份 】建设工程内部承包施工合同

建设工程内部承包 施工合同

甲方:

乙方: 身份证 号码:

地址: 根据《 民法典 》、《中华人民共和国 建筑法 》的有关规定,甲乙双方本着自愿、平等、诚信、有偿的原则,进行充分友好的协商一致,现甲方同意将自己承接的 工程以项目承包责任制形式交由乙方负责进行施工建设。并签定如下合同供双方共同遵守:本合同是企业内部经营管理合同。发包是甲方的经营管理形式,承包是乙方同意接受甲方管理,按要求完成工程项目施工建设,依本合同规定获取报酬的意思表示。

一、工程概况:

1 、工程名称: 。

2 、合同价款: 万元

3 、开竣工日期:开工日期 竣工日期 。

4 、合作方式:乙方自愿全额投资、盈亏自负 。

二、承包范围:

甲方与建设单位签订的《建设 工程施工合同 》或《工程承包协议》及其补充协议、合同附件所载明的全部内容。

三、应交纳的管理费与税金:

1 、管理费:按与建设单位最终结算核定的工程总价款的 百分之 (百分之 %)由乙方向甲方交纳管理费。因本 工程合同 价款较小,签订施工合同后乙方须向甲方一次性缴纳管理费 元(管理费暂按照施工合同价款执行,如有变更增加款项部分,在竣工结算后缴纳)。

2 、税金:详见项目财务管理办法。

四、甲、乙双方的权利及义务

(一)甲方的权利、义务

a 、该工程发包后,甲方对乙方享有如下监督管理权:

1 、对乙方施工质量安全及文明施工进行有效监督;

2 、对工程项目资金拨付、使用进行有效监督;

3 、有权依照本合同约定同步扣缴国家税金和企业管理费;

4 、甲方有权就该项目工程的工期、质量、安全、决算等事宜与发包单位达成协议,乙方必须执行;

5 、甲方有权就该项目施工期间发生的安全、质量以及其他 民事责任 赔偿达成协议,乙方必须执行。

b 、该工程发包后,甲方应向乙方提供下列服务:

1 、与建设单位洽谈签订《建设工程施工合同》;

2 、协助办理施工手续,向乙方提供有关建筑施工证照(费用由乙方承担);

3 、协助编制施工方案、施工进度计划、向乙方提供组织施工服务(费用由乙方承担);

4 、参加图纸会审、技术交底(费用由乙方承担);

5 、参加施工期间安全监督管理,协助乙方妥善处理建筑 工伤事故 ; 6、协助办理工程预算、结算,协助追收工程 欠款 (费用由乙方承担); 7、指导乙方建立二级财务核算制度、协助乙方建立各种票据收集整理制度(费用由乙方承担);

(二)乙方的权利、义务

a 、该工程承包后,乙方享有以下权利:

1 、有权自行组织项目施工管理班子,对工程进行全面的施工建设管理;

2 、有权自行组织施工队伍,但必须持证上岗,人员名册应向甲方备案;

3 、保险单复印件交至公司备案;

4 、依照本合同约定向甲方交纳承包费;

5 、乙方自觉接受公司对本项目的质量、安全、进度检查,并负责解决公司检查人员必要的食宿、交通、差旅费等费用。

6 、乙方承担因本工程建设而发生的一切对外 债务 ;

7 、乙方承担因本工程建设而发生质量纠纷的经济责任;

8 、乙方承担因本工程建设所引发的其它的法律及经济责任;

9 、乙方承担因本工程建设而发生的工伤事故的经济责任;

10 、乙方向甲方移交包括图纸、施工日志、工程预决算书、竣工备案资料等在内的全部工程资料,不得有损毁和遗失。

11 、乙方必须保证该工程的民工 工资 按时按量按月发放,如发生民工闹事及影响公司的正常工作,甲方有权暂扣该项目 工程款 并代为支付,直到纠纷解决。

12 、乙方必须建立、健全相关组织机构和管理规章制度,确保安全生产,文明施工,按甲方规定服从并实行项目经理及负责人承诺制、例会制、述职制和接受项目稽查,并接受上述单位、部门的检查,如在工程材料、进度、质量安全等方面发生问题,必须无条件整改达标,如造成经济损失的由乙方自行承担。

13 、乙方必须做好工程项目资料管理,工程开工前必须将项目 招标 文件、 投标 书、中标通知书、施工合同、施工许可证、开工通知单等上交甲方,交工时必须将竣工图、工程验收资料、工程决算资料、质量评定等级证书、工程照片等相关材料分类整理,装订成册后送交甲方。否则,甲方不予支付项目竣工验收的工程款。

五、承包方式及工程款拨付办法 :

(一)本工程按甲方与建设单位核定的最终结算造价扣除税金和承包费后,采用 “包工料机消耗、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包环境保护、包甲方与业主的总 承包合同 中所涉及到的本分包合同内容、包甲方对业主的承诺和业主对甲方所作的规定、约束等” 的包干方式承包给乙方包干使用,自负盈亏,亏损甲方不补,盈余乙方自得;

(二)在履行此施工合期间出现的任何民事、经济、安全等责任均应由乙方全部承担。乙方在整个施工过程中发生重大质量安全事故因此造成甲方的信誉损失或被打入黑名单的,甲方处罚乙方 万元的信誉损失费。

(三)乙方与业主发生的一切经济往来必须通过甲方指定的管理财务人员及由甲方开立的帐户进行转款,做到工程款专款专用,甲乙双方均不可挪用。该资金款项由甲方负责向乙方转款用于本工程中使用,每次转款所发生的费用均由乙方承担。在本工程中如需垫付资金的由乙方组织资金负责垫付,每到一笔工程款,甲方应在七个工作日内转给乙方。

(四)未经甲方同意,乙方不得以任何名义向建设单位,其它机构和个人以该工程名义借款,赊欠建筑材料,建设单位提供的材料应逐月向甲方提供报表,并附质量报告书。

六、项目财务管理办法:

项目财务管理的基本任务和要求是:依法合理的使用工程资金,确保工程资金安全,减少损失和浪费,做好财务会计核算工作,及时纳税并完善税务手续,遵守金融 法规 办理各种银行结算业务,提供真实、准确的会计信息。

为确保项目顺利完成以上财务管理要求和任务,同时为便于项目负责人了解公司财务部办事流程,提高办事效率。现针对财务相关事项明确以下几条:

(一)、开立外出 经营许可证 (以下简称“外管证”)的相应规定:

1 、开立外管证需提供的资料

(1)与业主签订的施工合同复印件;

(2)开工许可证复印件;

(3)业主方 营业执照 、组织机构代码证、税务登记证复印件或三证合一后的营业执照复印件;

(4)必须先向公司缴纳合同价万分之三的合同 印花税 ,再由公司缴到企业主管税务部门;

(5)新开立的外管证需在开具之日起一个月内到工程所在地国税局(所)报验登记。

2 、办理外管证延期需提供资料

外管证的期限为6个月,若工程没有完结,可以办理外管证延期手续。

(1)返还上期的两联外管证,并且必须由当国税机关签字盖章;

(2)截止外管证到期日,业主已拨付工程款的税票及发票。

3 、外管证销户需提供资料

(1)返还上期的两联外管证,并且必须由当地税务机关签字盖章;

(2)业主已拨付所有工程款的税票及发票;

(3)结算或审计资料。

(二)、须在工程所在地国税机关缴纳以下税金:

1 、 增值税 :3%。根据每期拨付的工程款,含开工预付款、材料预借款、工程计量款等,由项目部按3%的征收率直接到工程所在地国税机关申报预交。

(三)、须在公司所在地税务机关缴纳以下税金:

1 、 城建税 、教育费附加等:0.4%,按当期预交的增值税税额计算缴纳;

2 、企业所得税:2.5%。根据每期拨付的工程款,含开工预付款、材料预借款、工程计量款等,每期先上交到公司,再由公司代缴到税务机关。

(四)、项目部银行结算管理的要求:

1 、材料转账和劳务费需要以公司的名义与供应商签订合同,其他零星材料发票金额超过10万元也需要与供应商签订合同。在与供应商签订合同时,需要附上供应商营业执照正副复印件一份。签订的合同需要交回总公司原件。

收到建设方拨付的工程款必须以转账方式用于支付材料款、辅料、设备租赁等费用, 转账支票 (或电汇)的收款单位必须与发票单位一致(不允许委托付款)。

2 、本工程应 支付的工人工资,报销时需提供合法有效的工资表(需附个人身份证复印件)。工资支付由公司派人监督发放或项目部负责发放后公司不定期抽查发放情况。

3 、建设方拨付的工程款支付完材料费 、 人工费 、 相关税费及扣款后的余额作为备用金,可以以现金方式支付,主要用于项目电费 水费、小型材料费、试验检测费、办公设备费(附上购买办公设备清单)、差旅费、其他杂费,报销时需提供合规发票;

(五)、办理工程款支付的流程如下:

1 、具体流程:工程款到账—财务部开具《工程项目资金审批表》—项目主管部门—主管工程副总—财务部—总经理或董事长签字。(为便于各主管部门能了解工程的进度情况和工程的质量状况,此审批步骤一般情况下由项目部自行办理,不能由其他部门代办签字手续);

2 、工程款到账后,项目部必须提供:工程计量支付审核表的复印件、预交增值税税票和申报表、业主代垫的费用或甲供材等一切与结算有关的资料,由财务部经办人员出具《工程项目资金审批表》,核定本期扣款、实际应支付款项,经财务人员审核后,按上述流程签批。

3 、根据协议约定缴纳各项税费及管理费;

4 、根据签批的金额,提供相应的发票,填写报销单据,分项划款。

(六)、票据要求

项目部财务管理办法采取报账制。所有原始凭证必须经公司财务人员审核签字后方可支付或报销,支付或报销后的原始凭证必须及时交给财务人员做账及保管;

1 、各项目部应及时与供应商、机械租赁商及劳务合作队伍等签订合同,同时报送公司财务部存档一份,及时取得成本发票,所有材料供应商、机械租赁商及工人工资应按期结算;

2 、各项目拨款时提供相关正规发票,手工发票及机打发票必须在网上查询是否属实,劳务费用需提供劳务发票或工资发放表。

3 、办款前提供的材料发票需附列相关收料单、领料单、费用报销单。财务审核后,可以开具支票予以报销。

4 、购买固定资产、业务招待费的发票不能报销;

5 、发票的填写要求

(1)发票应具备以下内容:发票的填制日期、客户名称、规格、单位、数量、单价和金额(没有详细开具名称、数量、单价的发票必须附盖有财务章的购货清单或收银条,客户名称必须是:赤峰兴宝建筑有限公司)。

(2)计算准确无误,大小写必须相符。

(3)从外单位取得的发票必须盖有填制单位的财务章或发票专用章;从个人取得的发票,必须盖有税务局专用章和填制人员的签名或盖章。

(4)各种发票的填开必须符合《中华人民共和国发票管理办法》和实施细则的规定。发票不得涂改,手写版需用复写纸填开。并于2011年1月1日起,针对普通发票只接受新版普通发票。

(5)行政事业性收据可以视同发票予以报销。其他票据如非经营性统一收据、普通收据、白条、收银条都属不合法原始凭证。

(七)、其他未尽事项在施工过程中另行协商决定。

七、工程质量要求 :

(一)本工程质量必须通过甲方、业主、监理、质监站的验收和确认 。

(二)乙方必须严格按本工程的施工图纸、设计说明、设计变更、技术核定单等工程文件中规定和现行的国家、地方颁发的质量验收规范、标准和规定要求组织施工。

(三)乙方如达不到本合同约定的质量等级,甲方有权责成乙方进行返工,由此造成的一切工期、经济损失由乙方全额承担。如乙方达不到约定的质量等级,由此造成的业主罚款全由乙方全额承担。

(四)乙方认真接受甲方质安部的检查验收,对其检查验收所提出质量问题,必须有整改措施或处置方案。乙方在施工中发生一般质量事故,由甲方提出处理方案,经建设单位同意后,由乙方负责处理,处理结果由甲方报送政府有关部门;发生重大质量事故,必须按政府规定的处理办法进行处理,同时承担因此产生的责任。

(五)甲方为维护自身的声誉、品牌、形象,将对本工程质量进行不定期的巡查,在巡查过程中发出的质量整改通知书乙方必须在规定的时限内整改完毕,发出的对乙方的罚款通知,须说明罚款理由并由乙方全额承担,乙方必须在罚款单上签字接受,乙方拒绝签字并不影响罚款单的生效。工程竣工验收交付,必须先提请甲方进行自检评查,并组织相关部门专业人员进行综合评定打分,不合格者不得提交正式验收。

八、工程安全要求 :

(一)本工程承包后,乙方必须建立健全施工安全保障体系,设立持证上岗的专职安全员,认真落实各项安全规章制度,坚持“安全生产,文明施工”;

(二)认真接受甲方质安部工作人员的监督检查 ,对其提出的不安全隐患必须立即进行整改;

(三)乙方是本工程安全第一责任人,乙方要严格执行各级政府的法律、法规和有关规定,执行甲方对安全的有关规定,并承担因乙方原因造成的财产损失和伤亡事故的责任和由此发生的一切费用。对非乙方原因造成的财产损失和伤亡事故,由责任方承担责任和相关费用。

(四)甲方为保持自身的声誉、品牌、形象,将对本工程进行不定期的日常巡查,乙方必须遵守甲方各项管理制度,甲方将根据管理制度的规定,在巡查过程中如发现问题将发出的安全整改通知书,乙方必须在规定时限内整改完毕;发出的罚款通知,甲方须说明罚款理由并由乙方全额承担,乙方必须在罚款单上签字接受,乙方拒绝签字并不影响罚款单的生效。

九、工程结算办法:

(一)本工程竣工验收合格交付使用后,乙方应在30天内向甲方提交工程造价结算书,并向甲方移交全部工程资料和财务资料,甲方应在收到结算书之日起15日内审核完毕,并与乙方共同向建设单位送交结算书;

(二)乙方与甲方办理内部结算时,必须同时向甲方提供本工程 债权债务 清单;甲方应根据乙方负债情况,与乙方协商处理现金或实物担保;

(三)本工程发生质量事故或安全事故尚未自理的,乙方应向甲方办理现金或实物担保;

(四)工程财务结算:

1 、甲方与建设单位正式办理结算后,乙方应在10日内依据审计报告结果与甲方办理内部财务结算。过期不办理甲方将依据本合同和相关帐目作出单方认定,书面通知乙方;

2 、乙方与甲方办理内部财务结算后,乙方应即时结清税金和管理费,税金不可拖延,管理费即时结清。

3 、双方办妥内部财务结算,乙方按每次拨款金额足额完税(按照国家规定的税收由乙方在项目所在地自行缴纳)。

十、 违约责任 :

(一)甲、乙双方都必须认真履行本合同规定的义务,任何一方违约造成经济损失,另一方有权提出主张,请求赔偿。

(二)甲、乙双方都必须正确行使本合同赋予的各项权利,不得利用职权侵占、挪用本工程资金,任何一方侵占、挪用工程建设资金,另一方有权向政法机关举报或请求追偿。

(三)乙方不得以任何理由拖欠国家税金,若不按期纳税,甲方有权依据国家税法规定向税务机关举报。

(四)本工程对外债务,一律应由乙方负责清偿。甲方代为清偿的,甲方有权向乙方追索。

(五)本合同合同图纸、施工日志、财务报表、预结算书等资料,乙方不得遗失、损毁,若遗失、损毁应立即补齐补损,不能补齐补损的,甲方有权要求乙方赔偿相应的损失。

十一、争议解决方式 :

甲、乙双方为履行本合同发生争议,发生违约的解决程序: (1)由甲方分管所属业务的副总经理或总经理协商解决;(2)由甲方法律顾问协商解决; (3)在甲方 公司注册 地的人民法院诉讼解决。

十二、合同未尽事宜,甲乙双方可在履行过程中作补充约定。

十三、本合同由甲、乙双方签字或盖章之日起生效,本合同一式贰份,甲方保存壹份,乙方保存壹份。每份仅经方签字或盖章的合同具有同等法律效力,受国家法律效力,受国家法律保护。

发包人: (章) 工程承包人:

年 月 日 年 月 日

建设工程内部承包施工合同

【第2份 】建设工程水电承包施工合同

建设工程水电承包施工合同

合同编号no:

甲方(发包人):

乙方(承包人):

因工程建设需要,乙方承包水电施工工程内的建筑安装总承包施工,依据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设劳务承包事项协商一致,签订本劳务承包施工合同,以资共同遵守。

一、工程概况:

1、工程名称:

2、工地地点:

二、承包内容:

承包范围:基础工程、结构主体工程、装饰工程、附属工程的预埋、安装,进出材料装卸等。电气工程、给排水工程、消防工程所包含的图纸内容。

⑴基础及主体工程:避雷、预埋各种管道、预埋洞口(如落水管、空调管落水、室内空调管、厨房、厕所、排气管、热水管等)。

⑵装饰工程:各种电箱盒的预埋安装,各种线路安装,洁具安装等!本项目工程的外墙落水管、空调落水及所有管道的安装,各种临时的安装等。

⑶附属工程:临时宿舍内的水电安装、下水管道的安装。

⑷消防工程:各种管道的预埋、安装及图纸上所涉及到的通风、中央空调的预埋线管、预留洞口的布置。

三、结算单价及付款方式

1、承包方式:双包(包工包料、包工期、包质量、包安全文明施工)。

2、承包工程的计价方式:暂按施工图预算价。

3、承包单价:按实际施工内容和甲方让利结算。其他管理费、税金、让利等同甲方与公司签订的施工合同。

4、合同价款:本工程进场支付甲方作为现场施工质量安全保证金。具体收取金额以收条为准。另甲方收取乙方总决算价的3%作为合作费(不包含配套费,配套费另行支付)。乙方提供总工程款70%的发票。

5、付款方式:

根据甲方与建设单位签订的承包合同内的付款方式延迟三至七天按水电完成内容比例付款。中途不付款,每月施工人员生活费由乙方自行解决。

四、甲方责任:

1、组织有关人员对乙方进场施工人员进行安全、质量、文明施工、综合治理等方面的教育,做好日常监管工作。支付工程款时,乙方必须提供职工花名册和工资发放表,经现场施工员、质量员、现场负责人、工程负责人签字后有公司财务来现场发放。

2、对乙方施工人员进行施工技术、施工方法、措施等方面的交底。

3、对乙方施工人员安全、工程质量、文明施工等方面的工作进行交底、指导、监控并按规定及时做好验收工作。

4、按照合同约定及时发放工程款。

5、解决乙方施工人员的住宿等问题,并及时对其进行卫生等方面的指导、监管。

6、如乙方提出申请,甲方可向乙方提供施工中涉及到的各种管理规范、标准、制度。

五、乙方责任

(一)质量责任

1、工程质量等级要求:一次性验收合格。

2、坚持工程质量标准,严格按照设计图纸、施工验收规范、施工组织设计、施工技术方案等有关要求精心组织施工,确保工程达到约定的要求。

3、乙方应根据施工不同阶段及工程施工特点,及时对施工操作人员进行工程质量技术交底,提高质量意识教育,实行自检、交接检、专职检,严格按照操作规程及规范施工,确保施工符合验收标准。

4、在施工中乙方必须按甲方的验收程序进行验收,上道工程完成后经自检合格,由乙方以书面形式通知项目部专职质检员验收,符合标准后,由甲方出具质量验收证明手续,乙方才能下工施工。下工施工的质量不得低于样板的质量标准。

5、乙方每个分项工程施工前必须按规范要求先施工样板,(不能做的除外),经甲方验收认可后由甲乙双方封样,乙方才能正式施工。正式施工的质量不得低于样板的质量标准。

(二)工期责任:

1、乙方必须按照甲方的工期计划,认真编制施工作业计划,安排足够的劳动力,每月、每周按时完成甲方下达的月计划、周计划、确保工期,确保甲方的关键工序,关键工作,和突出性的检查、验收提出的工作。如乙方经过努力在不增加材料成本的前提下而使工期提前的,适当给予奖励。

2、在下列情况下,工期可顺延(经签证),不可抗力的自然灾害,叁个工作日以上的停电,停水、待料。

(三)安全生产、施工责任:

1、本工程安全文明施工目标为:市级文明示范工地。

2、乙方应加强对员工的安全技术规范、安全生产制度、安全防范意识等方面的教育,并认真执行,严格落实,确保施工安全。

3、加强施工现场管理,严格执行建设主管部门、环保、消防、环卫、公安等有关部门及甲方安全员对施工现场的管理规定,做到安全生产,文明施工。

4、乙方在现场各班组长,每天上班前都必须有针对性对各自施工班组人员进行安全技术交底,并有书面记录。发现安全隐患立即停止施工并及时报告甲方安全员。以便适时消除险情或立即采取防范措施,,确保职工生产安全。

5、乙方施工人员严禁拆除或人为破坏生产安全防护设施,一经发现立即给予严厉处罚,对造成危害的责任人追究其责任并承担由此造成的一切经济损失。

6、严禁带家属,小孩及外来人员进入施工现场,严禁将外来人员安排住宿,如发生以上情况每人每次罚款200元,由此而发生的一切后果由乙方承担。

7、乙方必须严格按照甲方要求,做到日做日清,工完场清,工完料净,不乱扔建筑垃圾及生活垃圾,如发现工完料不净每次罚款200元,乱扔建筑垃圾每次罚款100元,周转物资和使用工具必须按现场平面布置图要求堆放整齐,严禁乱扔乱放,乱堆乱放每次罚款200元。以上行为除罚款外还必须在规定的时间内实施整改,整改不到位重新罚款。

8、乙方有责任按甲方的要求保证生产区、生活区,卫生及良好秩序,执行甲方的相关规定。

9、禁止打架,骂人等不文明现象。如果发生上述行为,每人每次罚款200元-500元,造成后果的乙方必须承担一切责任。

10、施工班组所有人员必须无条件服从项目部管理,施工中严格按照安全施工规范要求施工,如因乙方施工不遵循安全规范要求或野蛮施工,造成安全事故,所产生的一切经济费用和法律责任均由乙方承担,如乙方逃避,则所有费用在乙方工程款内扣除,所交保证金扣除一半。

(四)其它责任:

1、乙方必须按照当地政府有关规定支付职工工资,禁止拖欠。甲方有权检查,监督乙方的职工工资发放情况,乙方不得对甲方隐满真实情况,如有隐满时甲方可拒付费用。如发生乙方的班组或职工因工资未发放及其纠纷闹到上级有关部门给甲方造成不良影响,甚至影响到招投时,甲方将对乙方采取最严厉的罚款措施(1到5万元)

2、乙方任何人不得以任何理由顶撞,辱骂政府行政部门、建设单位、监理单位及甲方管理人员,更不得拒绝相关人员的监督与管理。

3、乙方必须遵守甲方各级代表,现场施工员,质量员、安全员、现场负责人,按合同所授予的权限而发出的工程管理指令。

五、甲方代表人

1、本工程的甲方代表人为负责现场的质量、安全、进度及全面管理工作。

2、甲方代表的职权:a、对工程安全、质量、进度的检查,监督管理、奖励处罚权力。b、对工地上各施工班组工程款支付的审核决定权。c、行使为确保工程质量、进度、安全生产、文明施工、成本控制达到符合要求采取必要措施的权力;d、在不违合同和规范要求前提下,批准本合同要求乙方提报各种材料计划、方案并监督实施的权力。e、有将自己部分职权委托下属管理人员行使监督考核其工作的权力。f、有否决其下属作出的违反规范要求或合同约定内容的指令和决定的权力。g、组织召开工程管理例会,制订针对本项目的各项规章制度,及时处理工程管理中的各种问题的权力。

六、乙方代表人

1、乙方代表:为本工程劳务分包责任人,负责履行本合同中乙方所承担的权利和义务。并派现场负责人施工员资料员。现场负责人、施工员、资料员必须持证上岗。

2、乙方更换乙方班组负责人须征得甲方代表的书面同意,否则不得更换。当甲方代表认为乙方代表或乙方班组长不能按合同继续履行职责时,有随时要求乙方更换班组长或乙方代表的权力,乙方必须在接到书面通知72小时内予以更换。

3、有对乙方职工行使充分管理的权力;有全力配合甲方现场管理人员对安全、质量、文明施工进行管理的义务。

七、违约责任

⑴当发生下列情况之一时,甲方应承担违约责任:

1、甲方未按约定核实乙方完成工程量、或未按约定支付劳务作业工程款、或未按约定支付劳务作业工程尾款时,按同期建设银行贷款利息向乙方支付拖欠劳务作业工程款的利息,除此以外不承担其他违约责任。

2、甲方未履行本合同第三条1,2,3,4条款之约定义务时,造成工期延误的,乙方不承担违约责任,拖延的工期顺延。

⑵当发生下列情况之一时,乙方应承担违约责任:

1、因乙方原因不能按约定工期完成承包工程内容或影响甲方关健工序工期计划的,每延误一日,应向甲方支付1000元的违约金。

2、乙方的施工达不到合同约定的质量要求,乙方必须返工至合格,返工的工料损失由乙方承担,并应向甲方支付相当于返工损失金额两倍以上的违约金,工期延误责任由乙方承担。

3、乙方不履行本合同第四条第三款1,2,3,4,5条款之约定义务时,甲方有权根据具体情况对乙方作出(50元/款次)以上的罚款,造成后果的由乙方承担一切损失,并应赔偿甲方信誉损失10000-100000元/款次。

4、乙方如管理不善,材料损耗超出合同约定(或定额)标准,超出损耗标准的材料及相关费用由乙方承担,同时乙方要向甲方支付损耗金额两倍的违约金。

5、乙方由于劳动力不足,不能保证正常施工,又不采取得力措施进行整改,甲方有权派人员突击抢工,所发生的一切费用由甲方承担,同类情形发生三次时甲方有权解除本合同,乙方必须在本合同解除后48小时内无条件撤离甲方工地,甲方只按乙方实际完成工程量的60%结算分包价款。其付款方式仍同本合同有关付款条款执行。

6、如乙方进场人员违反合同质量约定,三次整改仍达不到合同要求的,甲方有权解除本合同,并只按乙方已完成工程量的60%结算分包价款。乙方必须在合同解除后48小时内无条件撤出甲方工地,付款方式仍同本合同有前述关付款条款执行。

7、施工期间,由于乙方原因自动退场的,甲方只支付乙方已完工程量结算款60%的分包工程款。

8、一旦发现有乙方进场人员偷盗甲方财物,将对乙方处以偷盗物价值三倍以上的罚款,情节严重者报公安部门处理。

9、由于乙方原因,造成甲方工程管理目标不能实现(如优质结构、文明工地、太湖杯)时,结算单价降低5%至10%,同时乙方必须承担由此给甲方带来的损失(如为创优而增加的施工措施费用及其它)。

10、为确保工程质量,双方约定乙方不得将工程转包,如乙方有转包情况,乙方必须向甲方支付不低于工程价款50%违约金。

11、乙方所拖欠的民工工资及其它债务均与甲方无关,如因此发生纠纷(或投诉)对甲方信誉或经济造成损失时,其损失应由乙方全部承担,并按纠纷(或投诉)次数每次赔偿甲方的信誉损失1000-5000元,产生严重后果(指连带甲方被行政部门处罚)时,乙方赔偿甲方10000元/次。乙方不得以任何理由向甲方提出超出合同合约定的付款要求。

八、其它约定

1、甲方提供乙方临时宿舍、床铺、食堂等生活设施,乙方如有损坏必须按购买价赔偿,职工生活用品自理。统一发放使用的安全帽、工作服等劳保用品,其费用在乙方劳务承包款中扣除。

2、甲方及时与当地派出所联系,为乙方办理户口暂住证,费用由乙方承担。

3、乙方代表,乙方各班组负责人有事离开工地现场应向甲方代表或其他管理人员请假,特殊情况应向项目部电话请假,并按时回岗,不经批准或不提出书面申请就离岗,一交次罚款200元。

4、乙方代表的通信工具必须确保24小时畅通,否则每发现一次罚款200元,造成后果的由乙方承担责任及经济损失。

5、双方确认,均已充分了解本合同全部条款的真实含义,十分清楚合同约定相关各自的权力和义务,签订本合同时系双方真实意思表示,不存在任何被隐满或被欺诈的可能和情形。本合同内容除非双方确认,涂改(或单方面修改)无效。

九、有关事宜

1、本合同未尽事宜,如有必要可根据情况另签补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。

2、本合同签订时,乙方的签字(责任人)人必须出示身份证并将复印件贴于合同背面。

3、本合同一式四份,甲方三份,乙方一份,双方签字即生效,合同内容履行完合同自行解除。

甲方(章):乙方(章):

甲方代表(签名):乙方代表(签名):

甲方法人代表或授权人(签名):乙方法人或授权人(签名):

地址:地址:

电话:电话:

年 月 日年 月 日

建设工程水电承包施工合同

建设工程承包施工合同(2份合同范本)

建设工程内部承包施工合同甲方:乙方:身份证号码:地址:根据《民法典》、《中华人民共和国建筑法》的有关规定,甲乙双方本着自愿、平等、诚信、有偿的原则,进行充分友好的协…
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式

相关承包施工合同

  • 水电承包施工合同(5份合同范本)
  • 水电承包施工合同(5份合同范本)95人关注

    甲方:乙方:质量是生命,安全出效益。为确保该工程按时按质竣工验收,现将该工程所有水电安装作业承包给乙方,特定如下合同:一承包方法:1承包形式:单包,即包工不包料。2工作量 ...[更多]

  • 专业承包施工合同(5份合同范本)
  • 专业承包施工合同(5份合同范本)79人关注

    随着社会主____市场经济体制的逐步确立和成功加入,对我国的建筑业带来了巨大的影响。那么专业承包施工合同是怎样写的呢以下是律图网小编整理的专业承包施工合同, ...[更多]

  • 总承包施工合同(5份合同范本)
  • 总承包施工合同(5份合同范本)79人关注

    施工总承包是目前国内普遍使用的工程承包方式,对于工程施工总承包合同你了解多少呢以下是律图网小编为大家整理的工程施工总承包合同范文,欢迎参考阅读。工程施工 ...[更多]

  • 内部承包施工合同(5份合同范本)
  • 内部承包施工合同(5份合同范本)62人关注

    为保证工程顺利实施,保障项目业主的合法权益,根据国家有关法律、法规规定,结合___________装饰有限公司(以下简称甲方)企业管理制度的规定,甲方所承接的工程项目均由 ...[更多]

  • 项目承包施工合同(3份合同范本)
  • 项目承包施工合同(3份合同范本)54人关注

    甲方(发包方):负责人:乙方(承包方):负责人:经甲、乙双方充分协商,甲方同意将本公司承揽的__________施工项目以内部责任的形式承包乙方施工,现就承包内容及办法协商达成以下 ...[更多]

  • 建设工程承包施工合同(2份合同范本)
  • 建设工程承包施工合同(2份合同范本)43人关注

    建设工程内部承包施工合同甲方:乙方:身份证号码:地址:根据《民法典》、《中华人民共和国建筑法》的有关规定,甲乙双方本着自愿、平等、诚信、有偿的原则,进行充分友好的 ...[更多]

  • 门承包施工合同
  • 门承包施工合同42人关注

    发包人:承包人:按照《民法典》、《建筑安装工程承包合同条例》及相关法律、法规的规定,发包人与承包人本着公平和诚实信用的基本原则,就___围墙工程施工承包事宜,签订 ...[更多]

  • 合伙承包施工合同(5份合同范本)
  • 合伙承包施工合同(5份合同范本)33人关注

    甲方:姓名__,性别__,年龄__,住址____身份证号码:____________________________________。乙方:姓名__,性别__,年龄__,住址____身份证号码:________________________________ ...[更多]

  • 承包施工资料合同(5份合同范本)
  • 承包施工资料合同(5份合同范本)29人关注

    水电施工承包合同(样式一)发包方(甲方):承包方(乙方):甲方拟将____________________________工作承包给乙方,双方协商本着平等互利的原则,确保该工程的质量、安全和进度 ...[更多]

  • 建房承包施工合同
  • 建房承包施工合同22人关注

    建房承包施工协议甲方(发包方):身份证号:乙方(承揽方):身份证号:甲方将位于大冶市金牛镇胡铁村涧塘王湾的自住房的建设工程承包给乙方进行施工,经双方协商,就该工程… ...[更多]