让写作更高效,酷猫写作欢迎您!
当前位置:首页 > 合同大全 > 工程施工 > 工程合同

施工工程项目合同(5份合同范本)

发布时间:2024-02-04 16:05:02 查看人数:44

【导语】施工工程项目合同怎么写?我们为您准备了5篇优秀的工程合同合同范本、样本和模板,告诉您书写施工工程项目合同在排版和内容上有哪些注意事项,希望对您有所帮助。

施工工程项目合同

【第1份 】建筑工程施工项目承包合同书范本最新

甲方( 发包方 ):

负责人:

乙方( 承包方 ):

负责人:

经甲、乙双方充分协商,甲方同意将本公司承揽的__________施工项目以内部责任的形式承包乙方施工,现就承包内容及办法协商达成以下条款,望共同遵守。

一、工程概况

1、工程名称:

2、工程地点:

3、工程内容:

4、承包范围

5、承包方式

二、 工程工期

1、工程总施工工期为______日历天,工程开工工期以开发商开出的《开工通知书》时间为准,开始计算施工工期。

2、竣工时间以开工日期起至第______天为止。

3、以上工期除人力不可抗力因素以外的因素均考虑在内。

4、如遇不可抗力因素,经双方协商后,工期顺延。

三、双方职责

1、甲方职责

(1)负责施工前的准备工作,保证工程交接时符合施工条件。

(2)及时交付图纸,设计变更时要及时与乙方协商。

(3)对工程进行安全监督、检查。

(4)工程竣工时,及时组织人员进行验收。

(5)按时支付 工程款 ,不得无故拖延。

2、乙方职责

(1)熟悉图纸与合同的所以内容。

(2)积极配合甲方在设计变更时的工作。

(3)安全生产,文明施工,酒后不得作业,不得穿拖鞋进场。

(4)工程完工时及时通知甲方验收。

四、工程质量

质量要求:乙方在施工过程中严格按照国家有关规定和设计图纸要求组织施工,工程质量等级达到合格

五、安全施工与检查

乙方遵守工程建筑安全生产有关管理规定,严格按国家安全生产标准组织施工,并随时接受行业安全检查人员,依法实施监督,检查采取必要的安全防护措施,消除事故隐患,由乙方措施不力造成的安全事故,由乙方承担责任

六、工程价款的 结算方式

1、乙方承包范围内工程造价约为______万人民币,具体总造价待工程竣工验收后按实际面积实行。

2、本 合同生效 后,甲方需要进行设计变更或增减建筑面积仍按本条第一款约定结算工程价款,若甲方需要新增工程量时,甲乙双方须另行签订补充协议,

七、工程 验收

1、乙方工程施工完成,已具备了竣工验 收条 件,必须提前______天按国家有关规定向监理单位和开发商提供完整的竣工图纸、相关资料及竣工验收报告等。

2、竣工验收由甲方有关部门进行验收,分项工程由乙方负责。

八、 违约责任

本合同的履行过程中,任何一方违约都要向守约方承担违约责任,负责守约方因此受到的所有损失。

九、 争议 解决

因本合同的履行,双方发生争议,都应先协商解决。协商不成的,任何一方均可向合同签订地、 合同履行 地的法院提起 诉讼 。

十、附则

1、本合同一式______份,双方各执______份,具有同等效力。

2、本合同自双方签字盖章后生效,自合同全部履行完毕后失效,

3、本合同未尽事宜,双方协商解决。

甲方:

住址:

代表人:

联系方式:

合同签订地:

合同履行地:

签订时间:_______年_______月_______日

乙方:

住址:

负责人:

联系方式:

合同签订地:

合同履行地:

签订时间:_______年_______月_______日

建筑工程施工项目承包合同书范本最新

【第2份 】工程施工项目合作协议书双方范文

甲方: 身份证 号码: (以下简称甲方)

乙方: 身份证号码: (以下简称乙方)

丙方: 身份证号码: (以下简称丙方)

按照平等互利、团结协作、共同发展的精神。甲、乙、丙三方共同承包_________________________工程项目的施工(具体内容以 承包合同 为准),经三方友好、坦诚协商,现达成如下协议:

第一章 项目概况及合作条件

1.1 本工程项目名称:____________________,中标造价约/万元人民币。

1.2 经过三方协商,三方投资款从入帐之日起按银行计息方式计算利息,月利率定为2%。利息计算日未超过三个月的资金实时结算本息利息计算日超过三个月的资金每三个月结算利息,如果超过三个月未结算利息,则未结算的利息计入投资款本金。

1.3 本工程项目的股份比例分配如下:

甲方股份比例占40%

乙方股份比例占30%

丙方股份比例占30%

1.4 在本项目资金出现周转紧张时,由各投资者追加投资。业主所支付的 工程款 ,应优先按比例支付甲乙丙三方的投资款,不得挪做它用。如有特殊情况需动用资金,必须经三方同意后方可付款。

1.5 为了工程的顺利完工,如投资者一方没有按照约定时间缴纳投资款。投资者另一方可以筹集资金到位,三方应共同承担利息及相关费用。

第二章 工程管理责任及分工

2.1 该项目工程管理责任及分工如下

2.1.1 该项目的机械设备调用、管理及现场施工安排由乙丙双方共同辅助管理。

2.1.2 该项目的会计日常工作由乙负责管理出纳日常工作由乙负责管理。

2.1.3 施工相关材料等方面的采购、验收和保管由三方委托派工人管理执行采购当天应经三方共同确认签字方可入库记帐。

2.2 管理人员的选用、待遇

2.2.1 该项目工程中使用的管理人员的聘用、 工资 待遇由三方共同协商确定。

2.3 材料采购及其他

2.3.1 在该项目工程中使用的材料的单价、数量、采购等情况应经三方共同意确认后方可进行。

2.3.2 在该项目工程中所需聘用的施工工组应由三方共同协商确定。

2.3.3 合作三方应即时沟通工程上资金安排使用情况、互相积极配合、保证工程按时保质完成。

第三章 利益分享和风险承担

3.1 利润、风险分配

3.1.1 该项目的利润、风险分享承担标准为在扣除该项目的各项成本费用后,按照占股比例分享承担。甲方分享承担40%乙方分享承担30%丙方分享承担30%。

第四章 其 他

4.1 资金和管理

4.1.1 该项目的各项资金支出及其他相关费用的支付需由三方签字确认后方可支付。

4.1.2 该项目的工程进度往来款由甲·乙·丙三方共同负责跟踪落实,并存在开立专用帐户上,专款专用。

4.2 出纳与财务管理

4.2.1 出纳每月应将编制好的现金流量表、财务收支情况表及支出预算给财务,并随时接受合作三方股东的银行资金查询,以便安排资金投放。

4.2.2财务每月月底应将编制好现金日记帐、银行存款日记帐、存货日记帐及相关的凭证提交给合作三方股东,并经三方股东共同确认签字后作为最终双方决算分配利润使用。

4.3 合同争议与免责

4.3.1 该项目在合作中必须共同遵守上述条款,如有违约,则违约方赔偿守约方由此产生的经济损失。凡因执行本协议所发生的或与本协议有关的一切争议,各方应通过友好协商解决,或应提请仲裁委员会仲裁或向人民法院提起 诉讼 。

4.3.2 在该项目实施过程中,由于国家政策的重大调整,人力不可抗拒,如地震、台风、战争、属于免责范围。

4.4 本协议生效、终止及其他

4.4.1 与该项目有关的所有合同、协议、管理制度、票据等作为本协议的一部分。

4.4.2工程结束后,如有后续工程甲乙丙三方不愿合作,在本次施工中采购的设备、机械、材料等,双方协商折旧价款后按投资的比例分摊,分配。最后利润分配在工程项目全部结束后,付清所有工人工资、材料款、上缴税金等才可分配。

4.4.3 本协议在该项目工程竣工验收并办理完决算和收回工程保修金,同时内部费用核算确认无争议及投资利益分享后终止。

4.4.4 本协议一式三份,甲,乙,丙合作三方各执一份,签字后生效本协议未尽事宜,经甲,乙,丙三方友好协商解决。

甲 方:

乙 方:

丙 方:

年 月 日

工程施工项目合作协议书双方范文

【第3份 】工程施工项目合伙承包协议书

甲方:姓名__,性别__,年龄__,住址____ 身份证 号码:____________________________________。

乙方:姓名__,性别__,年龄__,住址____身份证号码:____________________________________。

经友好协商,根据国家相关法律规定,在平等、自愿、诚实守信的基础上,甲乙双方决定合伙承包以下工程项目的施工任务,为明确双方的权利和义务,双方达成以下协议,以资共同遵守:

一、项目名称:______________________________项目工程,

(以公司中标合同确认的项目内容及范围为准)

甲、乙双方合伙承包的项目,对外以公司名义出现。

二、工程地点:__________________________________。

三、工程造价:暂定______________万元人民币,最后以审定价为准。

四、合伙期限:合伙期限至合伙施工的项目完工,各方结算完毕为止。

五、出资约定:

1、双方确认,同意在工程开工之前由甲方出资万元(¥.00)元,乙方出资万元(¥.00)元,总计万元(¥.00)整,作为______________费等,待业主拨付第一笔 工程款 时从工程款中按各方出资比例扣除归还,或由甲乙双方协商该笔款的用途。

2、后续用款及业主工程款步及时到位,需垫资时应由双方各出一半共同承担。

六、权利和义务:

1、双方以包工包料形式共同承包本工程,在扣除各种成本(含工程中介费、建筑公司挂靠费、税金、施工队组劳务费、项目经理部管理人员 工资 、奖金和各类保险、材料费、施工机械租赁费、施工机具购置费、施工水电费、办公用房租赁费、临时设施费、安全维护设施费、预结算费用、招待费等及经双方认可的用于本工程的各项开支)后,所获利润甲方各占______%乙方占____%。反之,本着风险共担的原则,如承包本工程出现亏损或施工中出现的有关处罚,由甲乙双方按各自所获利润分配比例分别承担。

2、双方确定,采用聘请项目经理承包项目部的形式组织施工,双方原则上不参与项目部的日常运作,但有权对工程进度、质量进行监督项目经理人选、应由双方进行协商确定,并由双方共同出委托书。

3、选用施工队组,确定各种单价,购买工程用大宗材料和机械工具、租赁施工机械时,双方应进行协商,双方协商一致后报项目经理认可后方能执行。如双方协商无果,则有项目经理审定,双方不得干涉,否则按 违约责任 第1规定执行。

4、双方保证工程款专款专用,本工程设立共同专用账户,建筑公司拨付工程款进入该专用账户,从专用账户取款须经甲乙方双方一致同意,双方签字盖章后方可从银行取款。双方各派一名财务人员对日常财务开支进行管理,杜绝不必要开支,减少成本支出。

5、材料采购及其他各项开支均应开具正规发票,部分无法开具发票的费用支出,须经甲乙双方核实批准后才可从财务报销。所有报销凭证必须经双方签认方可报销,施工期间甲乙双方人员应注意鉴别搜集各类发票,以供财务管理使用。

6、双方要发挥各自特长,在联系工程、协调各方关系和施工管理方面竭尽所能,要互谅互让,共同面对和克服施工过程中遇到的困难,以确保本工程施工的顺利进行。

7、双方以领薪的形式按月从项目部领______元作为日常开支及应酬费用。任何一方对相关部门的招待在开支前应知会对方,相关费用在双方签字后方可报销。如一方因急事需超额用款时,需报对方批准后方可支出。工程资金紧张时双方均不得超额用款。

8、盈余分配,以出资为依据,按比例分配

9、合伙如产生 债务 ,先由合伙财产偿还合伙财产不足清偿时,以各 合伙人 的出资为依据,按比例承担。

七、退伙

合伙期间,一方退伙将严重影响合伙项目建设进行的,不得退伙

退伙需经对方同意,方可实行

未经合伙人同意而自行退伙给合伙造成损失的,应进行赔偿。

八、违约责任

1、违反上述规定,一方给另一方造成损失时,责任方(过错方)应双倍赔偿对方的损失。

2、一方弄虚作假,给对方造成重大损失时,除双倍赔偿无责任方的损失外,无责任方有权决定是否解除本协议,是否终止与责任方的合作,是否单独承包本工程。如无责任方要求责任方继续履行本协议时,责任方必须无条件履行。

3、任何一方未经对方同意,不给擅自退出本工程的承包,否则应双倍赔偿对方的损失。

4、双方承诺:施工期间,任何一方未经对方同意不能向业主提出单独承包本工程,否则视为违约,违约方须双倍偿对方的损失,未违约方有权决定是否继续与违约方合作,由此造成违约方的损失由违约方自负,如未违约方要求违约方继续履行本协议时,违约方不得拒绝,必须无条件履行。

九、甲乙双方与业主、甲方,项目部、施工队,材料商等相关部门人员签订的合约双方各执一份,具有同等法律效力。未尽事宜由甲乙双方另行协商签订补充协议,补充协议与本协议具有同等法律效力。

十、本协议的生效和终止。

本协议自双方签字之日起生效,至本工程项目竣工验收合格办理完结算,且利润分配完毕之日后失效。

十一、本协议一式肆份,双方各执贰份,具有同等法律效力。

甲方签字:____________________乙方签字:____________________

身份证号:____________________身份证号:____________________

联系电话:____________________联系电话:____________________

协议书签订地点:____________________

签订日期:________年____月____日

工程施工项目合伙承包协议书

【第4份 】工程施工项目合作协议书通用版

甲方:(以下简称甲方) 身份证 号码:地址:乙方:(以下简称乙方)身份证号码:地址:风险提示:

合作的方式多种多样,如合作设立公司、合作开发软件、合作购销产品等等,不同合作方式涉及到不同的项目内容,相应的协议条款可能大不相同。

本协议的条款设置建立在特定项目的基础上,仅供参考。实践中,需要根据双方实际的合作方式、项目内容、权利义务等,修改或重新拟定条款。 甲、乙双方为共同承包建设__________工程及相关配套工程项目的施工,经双方友好、坦诚协商,达成如下协议:

第一章:项目概况及合作条件风险提示:

应明确约定合作方式,尤其涉及到资金、技术、劳务等不同投入方式的。同时,应明确各自的权益份额,否则很容易在项目实际经营过程中就责任承担、盈亏分担等产生纠纷。

1、本工程项目总建筑面积为_____平方米,工程总价为_____万元人民币。

2、经过双方测算,本项目的前期进场开工等所产生的费用为_____万元左右,因此本工程项目计划投资_____万元。

3、本工程项目的投资、股份比例分配如下:

(1)甲方_____投资_____万元,占_____%。

(2)乙方_____以工程项目及技术投资,占_____%。

4、业主所支付的 工程款 ,应优先支付工人 工资 及材料款,不得挪做它用。如有特殊情况需动用资金,应经双方同意后方可付款。剩余的款项应先归还甲方的投资本金。

5、投资者应按照约定时间缴纳投资款,投资款应放在专用账户_____上,并且专款专用。各方都有权可随时查看、了解工程付款、垫款、收款的资金使用情况明细表、账户及资料。

第二章:工程管理责任及分工风险提示:

应明确约定合作各方的权利义务,以免在项目实际经营中出现扯皮的情形。

再次温馨提示:因合作方式、项目内容不一致,各方的权利义务条款也不一致,应根据实际情况进行拟定。

1、该项目工程管理责任及分工如下

(1)该项目的现场施工、质量安全及协调与其他相关部门的工作由_____主管。

(2)该项目的会计日常工作由_____负责管理,出纳日常工作由_____方负责管理。

2、材料采购及其他

(1)在该项目工程中使用的材料的品牌、单价、数量、采购等情况应经双方共同确认后方可进行。

(2)在该项目工程中所需聘用的施工组应由双方共同协商确定。

(3)合作双方应即时沟通工程上资金安排使用情况、互相积极配合、保证工程按时保质完成。

第三章:利益分享和风险承担

1、利润、风险分配该项目的利润、分险分享承担标准为在扣除该项目的各项成本费用后,按照甲方_____%,乙方____%分享利益和承担风险。

2、本项目的管理人员工资按照项目部的规定发放。

第四章:其他

1、资金和管理

(1)该项目的各项资金支出及其他相关费用的支付需由双方签字确认后方可支付。

(2)该项目的工程进度往来款由_____负责跟踪落实,并存在开立专用账户上,专款专用。

(3)该项目运营后,每个月号开一次工程进度例会,讨论工程相关事情。

2、出纳与财务管理财务每月月底应将编制好现金日记账、银行存款日记账、存货日记账及相关的凭证提交给合作双股东,并经双方股东共同确认签字后作为最终双方决算分配利润使用。

3、合同争议与免责风险提示:

合同的约定虽然细致,但无法保证合作方不违约。因此,必须明确约定违约条款,一旦一方违约,另一方则能够以此作为追偿依据。

(1)该项目在合作中必须共同遵守上述条款,如有违约,则违约方赔偿守约方由此引起的经济损失。

(2)凡因执行本协议所发生的或与本协议有关的一切争议,各方应通过友好协商解决,或应提请仲裁委员会仲裁或向人民法院提起 诉讼 。

(3)在该项目实施过程中,由于国家政策的重大调整,人力不可抗拒,如地震、台风、战争、属于免责范围。

4、本协议生效、终止及其他

(1)与该项目有关的所有合同、协议、管理制度、票据等作为本协议的一部分。

(2)本协议在该项目工程竣工验收并办理完决算和收回工程保修金,同时内部费用核算确认无争议及投资利益分享后终止。

(3)本协议一式______份,合作各方各执______份,本协议自合作双方签字盖章之后生效。

(4)本协议于________年____月____日,由合作双方在中国______市签字。甲方:(签字)联系电话:________年____月____日乙方:(签字)联系电话:________年____月____日

工程施工项目合作协议书通用版

【第5份 】工程施工项目合作协议书范本

甲方:(以下简称甲方)

身份证 号码:

地址:

乙方: (以下简称乙方)

身份证号码:

地址:

甲、乙双方为共同承包建设__________工程及相关配套工程项目的施工,经双方友好、坦诚协商,达成如下协议:

第一章: 项目概况 及合作条件

1、本工程项目总建筑面积为_____平方米,工程总价为_____万元人民币。

2、经过双方测算,本项目的前期进场开工等所产生的费用为_____万元左右,因此本工程项目计划投资_____万元。

3、本工程项目的投资、股份比例分配如下:

(1)甲方_____投资_____万元,占_____%。

(2)乙方_____以工程项目及技术投资,占_____%。

4、业主所支付的 工程款 ,应优先支付工人 工资 及材料款,不得挪做它用。如有特殊情况需动用资金,应经双方同意后方可付款。剩余的款项应先归还甲方的投资本金。

5、投资者应按照约定时间缴纳投资款,投资款应放在专用账户_____上,并且专款专用。各方都有权可随时查看、了解工程付款、垫款、收款的资金使用情况明细表、账户及资料。

第二章:工程管理责任及分工

1、该项目工程管理责任及分工如下

(1)该项目的现场施工、质量安全及协调与其他相关部门的工作由_____主管。

(2)该项目的会计日常工作由_____负责管理,出纳日常工作由_____方负责管理。

2、材料采购及其他

(1)在该项目工程中使用的材料的品牌、单价、数量、采购等情况应经双方共同确认后方可进行。

(2)在该项目工程中所需聘用的施工组应由双方共同协商确定。

(3)合作双方应即时沟通工程上资金安排使用情况、互相积极配合、保证工程按时保质完成。

第三章: 利益分享和风险承担

1、利润、风险分配

该项目的利润、分险分享承担标准为在扣除该项目的各项成本费用后,按照甲方_____%,乙方____%分享利益和承担风险。

2、本项目的管理人员工资按照项目部的规定发放。

第四章:其他

1、资金和管理

(1)该项目的各项资金支出及其他相关费用的支付需由双方签字确认后方可支付。

(2)该项目的工程进度往来款由_____负责跟踪落实,并存在开立专用账户上,专款专用。

(3)该项目运营后,每个月号开一次工程进度例会,讨论工程相关事情。

2、出纳与财务管理

财务每月月底应将编制好现金日记账、银行存款日记账、存货日记账及相关的凭证提交给合作双股东,并经双方股东共同确认签字后作为最终双方决算分配利润使用。

3、合同争议与免责

(1)该项目在合作中必须共同遵守上述条款,如有违约,则违约方赔偿守约方由此引起的经济损失。

(2)凡因执行本协议所发生的或与本协议有关的一切争议,各方应通过友好协商解决,或应提请仲裁委员会仲裁或向人民法院提起 诉讼 。

(3)在该项目实施过程中,由于国家政策的重大调整,人力不可抗拒,如地震、台风、战争、属于免责范围。

4、本协议生效、终止及其他

(1)与该项目有关的所有合同、协议、管理制度、票据等作为本协议的一部分。

(2)本协议在该项目工程竣工验收并办理完决算和收回工程保修金,同时内部费用核算确认无争议及投资利益分享后终止。

(3) 本协议一式______份 ,合作各方各执______份,本协议自合作双方签字盖章之后生效。

(4)本协议于______年______月______日,由合作双方在中国______市签字。

甲方:(签字)

联系电话:

______年______月______日

乙方:(签字)

联系电话:

______年______月______日

工程施工项目合作协议书范本

施工工程项目合同(5份合同范本)

甲方(发包方):负责人:乙方(承包方):负责人:经甲、乙双方充分协商,甲方同意将本公司承揽的__________施工项目以内部责任的形式承包乙方施工,现就承包内容及办法协商达成以下条款,望…
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式

相关施工项目合同

  • 展馆施工项目合同(2份合同范本)
  • 展馆施工项目合同(2份合同范本)67人关注

    发包方(甲方):承包方(乙方):风险提示:发包人的相对义务根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案,包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可 ...[更多]

  • 装修施工项目合同
  • 装修施工项目合同57人关注

    施工项目居室1(m2)居室2(m2)居室3(m2)门厅(m2)厨房(m2)卫生间1(m2)卫生间2(m2)阳台(m2)1.涂料2.塑料墙裙3.木踢脚4.砖踢脚5.塑料踢脚6.窗帘盒7.暖气罩8.木质阴角 ...[更多]

  • 政府施工项目合同
  • 政府施工项目合同26人关注

    建设工程施工合同说明为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为,维护合同当事人的合法权益,依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民 ...[更多]

  • 冬季施工项目合同(3份合同范本)
  • 冬季施工项目合同(3份合同范本)13人关注

    玉田县建筑工程施工安全监督站玉田县建设工程质量监督站:我单位于2010年12月15日收悉贵站(联合)下发的《关于加强2010年冬季建筑施工控制管理工作的通知》,并迅速组织 ...[更多]

工程合同热门信息