让写作更高效,酷猫写作欢迎您!
当前位置:首页 > 合同大全 > 工程施工 > 施工合同

简化版施工合同(2份合同范本)

发布时间:2021-12-24 17:14:01 查看人数:64

【导语】简化版施工合同怎么写?我们为您准备了2篇优秀的施工合同合同范本、样本和模板,告诉您书写简化版施工合同在排版和内容上有哪些注意事项,希望对您有所帮助。

简化版施工合同

【第1份 】建设工程施工合同(简化版,我方为乙方)

合同编号 :

甲方(发包人):

乙方(承包人):

签订地点:

根据《中华人民共和国 合同法 》和《建设工程质量管理条例》及有关法律、 法规 的规定,并结合工程的实际情况,为明确双方在施工过程中的权利、义务和责任,经双方友好协商,在平等自愿、公平和诚实信用原则的基础上,双方自愿签订本合同。

第一条 工程概况

一、工程名称: 。

二、工程地点: 。

三、承包工程范围

四、承包工程内容:

五、工程工期:开工日期 年 月 日,竣工日期 年 月 日。

六、本合同为固定综合单价合同,工程量及固定综合单价见附表。工程总价款为(小写)¥ 万元 (大写) 。

第二条 工程质量

一、双方约定的工程质量标准:符合乙方企业标准 。

二、施工的产品名称、型号、规格: 或见附件。

三、工程完工后,甲乙双方应及时验收。如工程实际投入使用,或完工后5日内未进行验收,视为工程验收合格。

第三条 工程价款的支付与结算

一、本合同签订后3日内,甲方支付合同价款的 50% 作为预付款

二、工程施工期间,完工 80% 前,付至合同价款的 80%

三、工程验收合格后5日内,付至合同价款的90%

四、结算完成后7天内付至结算价的 95%

五、剩余工程总价款的 5% 作为质量保修金。在达到合同约定的质保期限后支付。

第四条 双方的权利和义务

一、甲方责任:

1、对乙方进行安全、质量、文明施工等方面的教育,做好日常监管工作。

2、负责对乙方施工人员的安全、文明施工等方面的工作进行指导、监控,并按规定及时做好验收工作。

3、按照合同约定支付 工程款 。

4、负责完成乙方施工前所应具备的施工条件。

5、甲方现场负责人: , 身份证 号: ,联系电话: 。

二、乙方责任:

1、按甲方的要求,委派有专业经验的技术人员,严格按国家操作规范,精心组织施工、完成工程。

2、乙方技术人员按施工方案组织施工,对工程质量、安全、工期等全面管理、负责,并按甲方工期计划要求完成所承包的任务。

3、在本工程竣工后清理现场。

4、乙方在施工过程中必须认真贯彻有关安全施工的规章制度,严格遵守安全操作规程。

5、乙方现场负责人: ,身份证号: ,联系电话: 。

第五条 承包方的安全责任

一、工程开工前,必须向施工人员进行安全技术交底,让全体施工人员掌握工程特点及施工安全措施。

二、承包方必须按照国家有关规定,为施工人员配备合格的劳动防护用品及安全用具,并保证施工工具、器械使用安全。

三、承包方对所承担的施工项目,必须制定施工方案,并结合工程实际做好安全工作。

四、承包方必须贯彻执行国家有关安全生产的方针、政策、法令、法规,遵守国家、行业有关安全施工、文明施工的规定。

五、现场施工中,遵守现场的各项规章制度。

第六条 违约责任

一、当发生下列情况之一时,甲方应承担违约责任:

甲方不按约定支付工程款,每延误一日,应向乙方支付合同工程总造价0.5‰的 违约金 ,工期顺延,并赔偿因此给乙方造成的经济损失及相关的所有费用。

二、当发生下列情况之一时,乙方应承担违约责任:

乙方因自身原因延期完工的,每延误一日,应向甲方支付合同工程总造价的0.5‰的违约金。

第七条 质量保修

一、保修内容及期限:保修 年。

二、保修期起始时间:自工程验收合格之日起计算 。

三、乙方保修范围:

因人为破坏、丢失、不可抗力等因素引起的损坏,不在乙方质量保修范围内的,修复所发生的价格双方另行商定。

四、在质保期内,如果由于产品本身的质量问题及施工问题,乙方及时派专业人员到现场进行排查、维修。

第八条 合同争议的解决方式

本合同在履行过程中如发生争议,由当事人双方协商解决,协商不成的按下列第 种方式解决。

1、提交 北京 仲裁委员会仲裁 。

2、依法向 人民法院起诉。

第九条 附则

本合同一式 4 份,合同附件:工程量及固定综合单价表1份,与合同具有同等法律效力,甲乙双方各执 2 份 。自双方签字盖章后生效。

甲方(盖章): 乙方(盖章):

法定代表人签字(盖章): 法定代表人签字(盖章):

委托 代理 人: 委托代理人:

地址: 地址:

电话: 电话:

签订时间: 签订时间:

建设工程施工合同(简化版,我方为乙方)

【第2份 】建设工程施工合同(简化版,我方为甲方)

合同编号:

甲方(发包人):

乙方(承包人):

签订地点:

根据《中华人民共和国民法典》和《建设工程质量管理条例》及有关法律、法规的规定,并结合工程的实际情况,为明确双方在施工过程中的权利、义务和责任,经双方友好协商,在平等自愿、公平和诚实信用原则的基础上,双方自愿签订本合同。

第一条 工程概况

一、工程名称:。

二、工程地点:。

三、承包工程范围和内容:。

四、工程工期:开工日期年月日,竣工日期年月日。

五、本合同为固定综合单价合同,工程量及固定综合单价见附表。工程总价款为(小写)¥万元(大写) 。

第二条 工程质量

一、双方约定的工程质量标准:符合甲方企业标准 。

二、铺装的产品名称、型号、规格:符合甲方标准或见附件。

三、工程完工后,乙方应在3日内通知甲方及时验收。

第三条 工程价款的支付与结算

一、本合同签订后3日内,甲方支付合同价款的30%作为预付款;

二、工程施工期间,完工80%前,付至合同价款的60%;

三、工程验收合格后5日内,付至合同价款的80%;

四、结算完成后7天内付至结算价的95%;

五、剩余工程总价款的5%作为质量保修金。在达到合同约定的质保期限后支付。

第四条 双方的权利和义务

一、甲方权利义务:

1、对乙方进行安全、质量、文明施工等方面的教育,做好日常监管工作。

2、负责对乙方施工人员的安全、文明施工等方面的工作进行指导、监控,并按规定及时做好验收工作。

3、按照合同约定支付工程款。

4、负责完成乙方施工前所应具备的施工条件。

5、甲方现场负责人:,身份证号:,联系电话:。

二、乙方权利义务:

1、乙方具有本合同履行所需的施工资质。

2、按甲方的要求,委派有专业经验的技术人员,严格按国家操作规范,精心组织施工、完成工程。

3、乙方技术人员按施工方案组织施工,对工程质量、安全、工期等全面管理、负责,并按甲方工期计划要求完成所承包的任务,如不符合甲方或国家质量标准,,乙方要进行返工处理,由此造成的损失由乙方承担。

4、乙方在施工过程中必须认真贯彻有关安全施工的规章制度,严格遵守安全操作规程。

5、尽量减少对周围办公人员的不利影响,否则,所造成的一切后果由乙方负责。

6、在本工程竣工后清理现场。

7、乙方未经甲方允许不得与建设单位或甲方上级发包单位联系。

8、乙方现场负责人:,身份证号:,联系电话:。

第五条 承包方的安全责任

一、工程开工前,必须向施工人员进行安全技术交底,让全体施工人员掌握工程特点及施工安全措施。

二、承包方必须按照国家有关规定,为施工人员配备合格的劳动防护用品及安全用具,并保证施工工具、器械使用安全。

三、承包方对所承担的施工项目,必须制定施工方案,并结合工程实际做好安全工作,设立相应的安全防护或警示措施。

四、承包方必须贯彻执行国家有关安全生产的方针、政策、法令、法规,遵守国家、行业有关安全施工、文明施工的规定。

五、现场施工中,遵守现场的各项规章制度。

六、乙方在施工过程中发生的一切人身、财产等事故赔偿、罚金等均由乙方承担。

第六条 违约责任

一、当发生下列情况之一时,甲方应承担违约责任:

甲方不按约定支付工程款,每延误一日,应向乙方支付合同工程总造价0.5‰的违约金。

二、当发生下列情况之一时,乙方应承担违约责任:

1、乙方因自身原因延期完工的,每延误一日,应向甲方支付合同工程总造价的0.5‰的违约金。

2、乙方不按本合同的其他约定履行的,每出现一次应向甲方支付合同工程总造价的5‰的违约金。

3、如上述违约金不足以赔偿甲方的损失,仍应赔偿因此给乙方造成的经济损失及相关的所有费用。

第七条 质量保修

一、保修内容及期限:保修年。

二、保修期起始时间:自工程验收合格之日起计算 。

三、乙方保修范围:施工范围内的所有内容。

四、在质保期内,如果发生质量问题,乙方需在接到甲方通知4个小时内派专业人员到现场进行排查、维修。

五、如乙方未按约定维修,甲方有权自行或委托第三方维修,相应费用从质保金中扣除或由乙方支付。

第八条 合同争议的解决方式

本合同在履行过程中如发生争议,由当事人双方协商解决,协商不成的按下列第2种方式解决。

1、提交北京仲裁委员会仲裁 。

2、依法向甲方所在地人民法院起诉。

第九条 附则

本合同一式4份,合同附件:工程量及固定综合单价表1份,与合同具有同等法律效力,甲乙双方各执2份 。自双方签字盖章后生效。

甲方(盖章):乙方(盖章):

法定代表人签字(盖章):法定代表人签字(盖章):

委托代理人:委托代理人:

地址:地址:

电话:电话:

签订时间:签订时间:

建设工程施工合同(简化版,我方为甲方)

简化版施工合同(2份合同范本)

合同编号:甲方(发包人):乙方(承包人):签订地点:根据《中华人民共和国合同法》和《建设工程质量管理条例》及有关法律、法规的规定,并结合工程的实际情况,为明确双方在施工过…
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式

相关简化版合同

  • 简化版租赁合同(5份合同范本)
  • 简化版租赁合同(5份合同范本)90人关注

    房屋租赁合同,是指承租人与出租人就房屋租赁的相关权利义务达成一致合意,从而签订的协议。以下是一篇商业简化版房屋租赁合同范本,仅供参考!商业简化版房屋租赁合同 ...[更多]

  • 简化版施工合同(2份合同范本)
  • 简化版施工合同(2份合同范本)64人关注

    合同编号:甲方(发包人):乙方(承包人):签订地点:根据《中华人民共和国合同法》和《建设工程质量管理条例》及有关法律、法规的规定,并结合工程的实际情况,为明确双方在施 ...[更多]

  • 简化版房屋租赁合同
  • 简化版房屋租赁合同21人关注

    房屋租赁合同,是指承租人与出租人就房屋租赁的相关权利义务达成一致合意,从而签订的协议。以下是一篇商业简化版房屋租赁合同范本,仅供参考!商业简化版房屋租赁合同 ...[更多]